实行法院依其他债权人的申请，对发包人的设立工程强制实行，承包人向实行法院意睹其享有设立工程价款优先受偿权且未突出除斥时候的，视为承包人依法行使了设立工程价款优先受偿权向导案例171号：中天树立集团有限公司诉河南恒和置业有限公司树立工程施工合同瓜葛案。发包人以承包人告状时行使设立工程价款优先受偿权突出除斥时候为由举行抗辩的，群众法院不予援手。

　　河南省高级群众法院于2018年10月30日作出（2018）豫民初3号民事判断：一、河南恒和置业有限公司与中天设立集团有限公司于2012年9月17日、2013年6月26日签定的两份《设立工程施工合同》无效；二、确认河南恒和置业有限公司欠付中天设立集团有限公司工程款288428047.89元及相应息金（以288428047.89元为基数，自2015年3月1日起至2018年4月10日止，服从中邦群众银行宣告的同期贷款利率计付）；三、中天设立集团有限公司正在工程价款288428047.89元局限内，对其施工的恒和邦际商务会展中央工程折价或者拍卖的价款享有行使优先受偿权的权力；四、驳回中天设立集团有限公司的其他诉讼恳求。宣判后，河南恒和置业有限公司提起上诉，最高群众法院于2019年6月21日作出（2019）最高法民终255号民事判断：驳回上诉，庇护原判。

　　2012年9月17日，河南恒和置业有限公司与中天设立集团有限公司签定一份《恒和邦际商务会展中央工程设立工程施工合同》商定，2013年6月25日，河南恒和置业有限公司向中天设立集团有限公司发出《中标知照书》，知照中天设立集团有限公司中标位于洛阳市洛龙区开元大道的恒和邦际商务会展中央工程j9九游会-真人游戏第一品牌。2013年6月26日，河南恒和置业有限公司和中天设立集团有限公司签定《设立工程施工合同》，合同中两边对工期、工程价款、合同签定后，中天设立集团有限公司进场施工。施工时候，因河南恒和置业有限公司拖欠工程款，2013年11月12日、11月26日、2014年12月23日中天设立集团有限公司众次向河南恒和置业有限公司投递联络函，恳求河南恒和置业有限公司马上支出拖欠的工程款，按合同商定支出违约金并承当相应吃亏。2014年4月、5月，河南恒和置业有限公司与德汇工程管束（北京）有限公司签定《设立工程制价筹议合同》，委托德汇工程管束（北京）有限公司对案涉工程举行结算审核。2014年11月3日，德汇工程管束（北京）有限公司出具《恒和邦际商务会展中央结算审核陈述》。河南恒和置业有限公司、中天设立集团有限公司和德汇工程管束（北京）有限公司分辩正在审核陈述中的审核汇总外上加盖公章并签名确认。2014年11月24日，中天设立集团有限公司收到知照，河南省焦作市中级群众法院凭据河南恒和置业有限公司其他债权人的申请将对案涉工程举行拍卖。2014年12月1日，中天设立集团有限公司第九设立公司向河南省焦作市中级群众法院提交《合于恒和邦际商务会展中央正在修工程拍卖联络函》中载明，中天设立集团有限公司系恒和邦际商务会展中央正在修工程承包方，自项目开工，中天设立集团有限公司已竣工产值2.87亿元工程，中天设立集团有限公司恳求依法确认优先受偿权并加入全数拍卖历程工程案例js555888金沙。中天设立集团有限公司和河南恒和置业有限公司均承认案涉工程于2015年2月5日停工。

　　《中华群众共和邦合同法》第286条（注：现行有用的法令为《中华群众共和邦民法典》第807条）

　　2018年1月31日，河南省高级群众法院立案受理中天设立集团有限公司对河南恒和置业有限公司的告状。中天设立集团有限公司恳求消释两边签定的《设立工程施工合同》并恳求确认河南恒和置业有限公司欠付中天设立集团有限公司工程价款及优先受偿权。